INTERNOS DESIGN

Madde 1 – Taraflar

1.1. Satıcı
Unvan: Internos Design
Adres: Gebizli Mahallesi 1105 Sokak 4B, Muratpaşa / Antalya
Telefon: +90 539 865 8066
E-posta: mustafa.1265@hotmail.com

1.2. Alıcı
Adı/Soyadı: [Müşteri bilgileri]
Adres: [Müşteri adresi]
Telefon: [Müşteri telefonu]
E-posta: [Müşteri e-postası]

Madde 2 – Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın www.[siteniz].com adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 – Ürün Bilgileri
Ürün/Ürünler: [Sipariş edilen ürünün adı, kodu, adedi]
Toplam Satış Bedeli: [Ürün toplam tutarı] (KDV dahil)
Teslimat Adresi: [Alıcı teslimat adresi]
Teslim Edilecek Kişi: [Ad Soyad]
Fatura Adresi: [Fatura adresi]

Madde 4 – Teslimat ve İfa

• Ürün, sipariş onayından itibaren [X] iş günü içinde kargoya verilir.

• Teslimat, Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese yapılır.

• Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda doğabilecek gecikmeden Satıcı sorumlu değildir.

Madde 5 – Cayma Hakkı

• Özel üretim ve kişiye özel tasarım ürünlerde, mevzuat gereği cayma hakkı bulunmamaktadır.

• Yalnızca defolu, üretim hatası veya taşıma sırasında hasar görmüş ürünler için iade/değişim kabul edilir.

• Bu tür durumlarda, teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içinde Satıcı’ya yazılı olarak bildirim yapılmalıdır.

Madde 6 – İade/Değişim Süreci

1. Talep, sipariş numarası ve ürün fotoğrafları ile birlikte Satıcı’nın e-posta adresine iletilir.

2. Talep onaylandıktan sonra ürün, orijinal ambalajı ile birlikte Satıcı’ya gönderilir.

3. Ürün incelemesi sonrası onaylanan iadelerde bedel, 5 iş günü içinde iade edilir.

Madde 7 – Genel Hükümler

• Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını ve cayma hakkına ilişkin bilgileri okuyup kabul ettiğini elektronik ortamda onaylar.

• Sözleşme, elektronik ortamda onaylandığı anda yürürlüğe girer.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Antalya Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 9 – Yürürlük
Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, sipariş konusu ürünün bedelini ve varsa kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Satıcı: Internos Design
Alıcı: [Ad Soyad]